乡村振兴合作协议书

甲方：xxx有限公司

注册地址：xxx

法定代表人：xxx

乙方：xxx

注册地址：xxx

法定代表人：xxx

在加快乡村振兴建设进程的大背景下，为实现乡村振兴战略，促进xxx经济社会快速发展，加快全面建设小康社会步伐，确保街道贫困人口人居环境、生活水平实现质的飞跃。本着创新、协调、绿色、开放、共享、抓住机遇的发展理念，对增强区域整体实力具有重要的现实意义和战略意义。为推动合作事项的落实，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、合作背景

（一）、xxx基础设施薄弱。一是部分村组地处偏僻山区，自然条件恶劣，自然灾害较多，贫困人群的生产生活水平差；二是交通不便、水利设施老化失修、抗旱排涝条件不足，抵御自然灾害能力较弱。

（二）、基础设施建设投入仍显不足。近年来，在县委县政府的大力支持下，xxx基础设施有所改善，但仍不能满足发展的需求。 

（三）、xxx产业化的整体水平不高，发展不平衡。产业化经营组织规模小，竞争力弱，难以保证经济持续快速发展。

（四）、目前正处于乡村振兴的关键时期，基础设施的好坏、产业化的整体水平的高低，直接影响了乡村振兴的成效。为抓住乡村振兴的发展机遇，提升群众幸福指数，加快xxx的发展，甲乙双方基于共同的合作愿景，推动街道区域基础设施建设和产业发展。 

二、合作宗旨 

在遵守《中华人民共和国合同法》的前提和广泛动员社会力量，合力推进乡村振兴的要求下。充分发挥甲乙双方的优势，互相尊重，自愿互利，按照市场原则推进合作互动、优势互补、互利共赢、共同发展，着力加快对贫困村最急需的且暂无项目资金支持的基础设施、产业建设。 

三、合作原则 

（一）、自愿合作：甲乙双方本着发展的共同愿望自愿合作，在合作中享有发展的平等地位和权利。 

（二）、市场主导：按照“市场运作，政府推动”的方式推进项目合作。 

（三）、公正公平：坚持合作的公正、公平，促进项目实施，加强沟通交流，促进共同发展。 

（四）、优势互补：充分发挥双方的比较优势和合作的积极性、主动性、创造性，加快街道基础实施、产业建设方面的优势集成与互补。 

（五）、互利共赢：双方应主动改善合作环境、深化合作内容、落实合作措施、提高合作效益和水平。推动xxx加快发展、协调发展，实现互利共赢。 

四、合作内容 

在xxx乡村振兴工作中，若甲方有急需实施的基础设施建设、人居环境改造等项目的建设及产业发展的后续管理。

五、合作方式 

（一）、甲乙双方就实施工程签订补充协议后（以下简称施工合同），乙方自愿垫付工程资金可以提前实施施工合同所指的工程。 

（二）、合作工程总金额以施工合同中金额为准，施工合同中的工程完工后，甲方无法及时支付该项工程款，只有待到该项目资金到位时才能拨付工程款。 

（三）、产业发展后续管理，根据各村级合作专业社的实际情况签订股份比例，按签订股份盈利分红。  

六、双方合作责任与义务： 

（一）甲方责任与义务 

1、甲方负责提供施工村组的基本情况、政策咨询等有关资料给乙方，并保证所提供资料的有效性。 

2、甲方本着对乙方负责态度，应积极为乙方所实施的项目建设积极争取项目资金。 

3、为推进项目建设进度，甲方指派专人负责合作相关事宜，即：土地协调、群众动员、维持正常施工等相关工作。

 4、在乙方施工期间，甲方派专人质量监督。 

（二）、乙方责任与义务 

1、因乙方自愿垫付工程项目资金，故无利息之说。 

2、乙方在施工过程中应遵循甲方及股东（合作社）的建设规划，维护好与甲方各股东（合作社）的关系。 

3、乙方保证资金按时到位，如在施工过程中因资金等原因造成停工，前期的损失由乙方自行承担，相关事宜与甲方无关。 

4、乙方承诺在施工期间，依法施工、安全施工、文明施工，照章纳税。接受各级部门检查，在施工期间所发生的一切安全事故均由乙方全权负责。 

5、服从甲方管理，支持甲方工作，并按甲方要求按时报送各类进度报表及其他相关资料。 

6、本协议适用中华人民共和国法律，乙方须遵守中华人民共和国法律、法规，不得损害社会公共利益，应承担中华人民共和国法律、法规规定的其它义务。 

7、如乙方未能按甲方要求和本协议约定达到预期目标，导致本协议终止的，甲方不承担任何赔偿和补偿责任。 

七、协议期限 本协议有效期为自本协议生效之日起至自，xxx年，xxx月，xxx日，共xxx年。如期限届满需要延长的，由双方协商确定。

 八、其他事宜

（一）、由于不可抗力因素致使本协议无法履行时，双方应及时协商解决。因本协议当事人一方迟延履行本协议后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。  

（二）、其他未尽事宜由协议方协商处理，协商不成的，提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼处理。 

（三）、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执两份，经双方法定代表人或委托代理人签字或者盖章后生效，补充协议具备同等法律效力。  

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：    

签订时间：xxx年 xxx月 xxx日  

乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字） 

签订时间：xxx年xxx月xxx 日  

校企合作协议

甲方：佛山职业技术学院

地址：佛山市三水区乐平镇职教路3号

电话：（0757）87263011

传真：（0757）872963015

乙方：xxx

地址：xxx

电话：xxx

传真：xxx

为充分发挥校企双方的优势，为企业培养更多高素质技术技能人才，提高人才培养质量和企业竞争力，在平等自愿、充分酝酿的基础上，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合作原则

本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，校企双方建立长期、紧密的合作关系。

二、合作方式及内容

经双方友好协商，合作方式及内容参照以下条款执行，未尽之处，可做其他补充。

（一）共建实习实训基地

1. 甲方在乙方挂牌设立校外实习实训基地，乙方在甲方挂牌设立相应的企业人力资源培训基地，开展学生实习实训、员工培训、科研等合作项目。

2. 乙方参与甲方校内实训基地建设，协助甲方按照企业技术项目研发环境、产品生产制造环境等制定实训室建设方案，指导实训室设备布局、安装调试。

3. 甲乙双方共同制定校外实习实训基地管理制度、学生实习、员工培训管理制度。

（二）科研与技术合作

1．甲方选派优秀教师参与乙方技术项目研发，技术难题分析与解决，学术问题研讨与咨询。

2. 乙方委托甲方承担技术研发、分析、检测等项目，相关具体合作事项，将另行签订协议。

3. 甲乙双方合作申报各个层次的科技项目，并共同进行研究，相关具体合作事项，将另行签订协议。

（三）合作办学与毕业生就业

1．根据乙方需要，本着学生自愿的原则，甲方可组织一定数量的学生为乙方定向培养，组建“订单班”，并根据乙方需要单独制定人才培养方案和课程计划。

2. 乙方接受甲方光伏相关专业学生到企业实习，实习的岗位、时间、人数、生活安排等具体事宜，根据甲方的教学计划和乙方的生产经营情况由双方协商另行签订协议。

3．根据乙方需要，甲方可选派优秀教师对乙方员工进行文化基础、光伏相关技术基础等方面的培训，具体事项由双方协商另行签订协议。

4．甲方优先推荐优秀毕业生到乙方就业；乙方优先接受甲方光伏相关专业应届毕业生顶岗实习，甲乙双方共同管理与指导顶岗实习学生。

（四）共同建设专业与课程

1. 甲乙双方共同进行光伏应用技术、光伏产品检测技术专业工作岗位的职业能力分析，确定人才培养规格，优化专业人才培养方案。

2. 甲乙双方共同开发专业课程，引进企业典型案例、工程项目和企业文化充实教学内容，改进教学方法方式，建设精品资源共享课程，编写专业教材。

3. 甲乙双方共同进行毕业生培养质量评价、课程教学质量评价，提出教学改进意见。

（五）共同培养教师

1．乙方选派管理与技术人员担任甲方兼职教师，参与甲方专业建设、课程建设，举办企业文化和技术讲座，担任专业课程教学任务。

2. 甲方选派专业教师到乙方顶岗煅炼，参与乙方技术开发、工艺管理与生产管理工作。

3. 甲方负责对企业兼职教师进行教学能力培训与指导，乙方负责对专业教师进行专业实践能力培训与指导。

三、其他

1. 未尽事宜，由双方友好协商解决，并可以附件形式签署补充协议。

2. 因违反或终止本协议而给双方造成损失或损害的赔偿，双方应协商解决，如未能达成一致，可提交仲裁机构或法院解决。

3. 本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方（盖章）：xxx

甲方代表：xxx

年月日

乙方（盖章）：xxx

乙方代表：xxx

年月日：xxx

校企合作协议书（一）

甲方：宝清县技工学校　　

乙方：宝清县诚信建筑安装有限责任公司　　

为推动阳光工程在我县的实施，加强农村劳动力技能就业培训工作，扩大培训和就业规模，帮助农村劳动者实现技能就业、素质就业、稳定就业，推动农村劳动力向城镇的转移，促进农民向产业工人转变，为企业提供高素质人力资源，促进企业发展，加强学校与企业的合作，甲乙双方本着互相合作、共同发展、积极交流、互利互惠的原则，经协商达成如下协议：　　

一、甲方可作为乙方的培训基地，按乙方的要求，为乙方培养机加、焊接、电钳、建筑(瓦工、木工、抹灰工、钢筋工、架子工)等技能人才，在乙方需要的时候，为乙方优先输送德、智、体全面发展的优秀学生，供乙方选拔和录用。

二、甲方也是乙方的研发基地，按照企业提出的技术项目，提供技术支持，双方共同进行研究开发，帮助企业技术改造和科技创新。甲方还承担对乙方员工的技能提升培训，定期按企业要求进行及时培训，为提高企业内部劳动者素质提供服务。　　

三、乙方可作为甲方的实习、就业基地，定期接收甲方学生的实习，在有用工需求时，如甲方学生符合招聘条件，乙方可优先录用甲方学生。　　

四、乙方应按国家法律、法规要求，签订用工合同，并为其缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等，确保用工的合法性。　　

五、乙方招用甲方学生应